谈工程合同8篇
签署合同其实也是一种从法律方面保护自己的重要手段,不管签署什么样的合同,都要先细读合同中的内容,下面是合同范文网小编为您分享的谈工程合同8篇,感谢您的参阅。
谈工程合同篇1
总包方:________________________(以下简称甲方)
分包方:________________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和_______市人民政府_______号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目
1、工程名称:____________________
2、工程地点:____________________
3、工程编号:____________________
4、施工许可证号:________________
5、营业执照号:__________________
6、分包工程范围及工程量(附预算书)
7、分包工程期限________年______月______日开工,________年______月______日竣工。
8、分包工程人工费用________元。
9、乙方投入工种及人数________人。
第二条工程结算
按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人________计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的________%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。
第三条工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产
1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。
3、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五条生活管理
1、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤由甲方按定量提供。
2、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条分包工程人工费单价
1、单位工程分包,每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干,每平方米________元。
2、内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。
3、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。
4、清工每工日为________元。
5、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。
6、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包为)________元。
7、冬季施工期间(________月________日到________月底)降低工效________%的工日。其工日单价为________元。
8、分包工程费用明细表(________项均可,并经双方协商一致之后以附件的形似附于本合同之后)
第七条材料供应管理
乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。
第八条施工机具
1、大型工具由甲方负责,保证使用需要。
2、手工操作工具,由乙方负责。
3、对甲方负责供应的`机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。
4、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。
第九条现场管理
1、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
3、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条违约责任
1、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
2、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费________%的逾期违约金。
4、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。
第十一条附则
1、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第____项解决:
(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁;
(2)向人民法院起诉。
2、本合同一式_______份,甲乙双方各执正本_______份。其余副本,报送_______备案。
3、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
4、双方商定的其他条款:
①______________________________
②______________________________
第十二条合同有效期
本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。
总包方(盖章):_______________分包方(盖章):_______________
________年________月________日________年________月________日
谈工程合同篇2
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建设工程施工合同》的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称:赵乃迁宿舍楼
工程地点:豫南居委会
建设面积:约3000平方米(按实计算)
工程结构:混合结构
承包范围:土建、水电部分
承包方式:包工包料
2、开竣工日期
本工程于 年 月 日开工,于 年 月 日前( 个晴天)全部竣工。
二、工程造价:每平方880元。
三、双方责任
1、图纸,甲方在开工前向乙主提供完好的施工图纸,含水、电、卫、地质勘探资料。
2、双方驻工地代表、甲方代表处理属于甲方的日常工
作,检查监督工程量及处理一切民事纠纷。
乙方代表负责属于乙方的日常工作,双方紧密合作,搞好文明施工。
3、因甲方手续、界址、四邻纠纷等问题而造成乙方停工的,甲方承担乙方经济损失50万元。
四、甲方工作
协调和处理工程所在地居民的矛盾,开工前3日做好施工现场的“三通一平”工作(即电通、水通、路通、场地平整,将水准点座标制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。组织乙方和设计单位进行图纸会审,设计交底,保证在
月 日前主道路铺设好)。
五、安全质量管理
乙方在施工过程中,坚持“百年大计,质量第一”的方针,在施工过程中,如发生一切安全质量事故,由乙方全权负责处理,与甲方无关。
六、楼房出售
1、付款方式。主体结束付总价20%,如出售达30%,一次性结清本工程的全部工程款。
2、甲方如不能按期付给乙方工程款,则新建楼房由乙方负责出售,出售价按一层每平方20xx元,二、三屋子每平方米1160米,四层每平方900元,五层每平方米800元。甲方保证不收售楼款,乙方全部工程款收回后,楼房由甲方
负责出售。
七、未尽事宜双方协商解决。
八、违约责任
如有一方违约,罚款30万元。
九、本协议一式叁份,双方签字后生效。
甲方: 见证人:
乙方:
年 日 月
谈工程合同篇3
发包人(全称):__________________
承包人(全称):__________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:__________________
工程地点:__________________
结构形式:_________层数:_________建筑面积:_________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工期:_________天
开工日期:
竣工合同:
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
1、合同总价(大写):_________(人民币)元(小写):_________元
(其中:工程暂列金额_________元,计日工_________元,材料暂估价和专业工程暂估价_________元,安全文明施工措施费_________元,总承包服务费_________元。)
2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4:)
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
(1)本合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)投标函及投标函附件;
(4)本专用合同条款;
(5)本通用合同条款;
(6)技术标准和要求;
(7)图纸;
(8)已标价工程量清单(附件4:);
(9)招标文件、招标文件澄清及修改;
(10)其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:_________年_________月_________日
合同订立地点:
本合同双方约定后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)
地址:_________地址:_________
邮政编码:_________邮政编码:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
电话:_________电话:_________
传真:_________传真:_________
开户银行:_________开户银行:_________
账号:_________账号:_________
谈工程合同篇4
甲方:_____________联系方式:_____________
乙方:_____________联系方式:_____________
为了加强县乡公路养护与管理,稳定提高县乡公路路况,保证公路安全畅通,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,经甲乙双方协商签订如下劳务协议:
第一条 公路养护劳务内容
1、甲方将养护线路:合计_______公里,以劳务方式交由乙方养护。
2、乙方承担公路养护的内容:清扫路面、削高路肩、培路肩、清理边沟、清理塌方、填补缺口;安保设施、构造物、桥栏杆、百米桩的的维护和油漆,绿化管养、行道树的刷白等工作;做好公路巡路,特别是雨雪后的巡路,发现险情及时向公路站汇报,并积极参加抢险。
3、养护劳务经费:
①线路养护劳务经费年公里_____元,合计_____元。
②间断护栏油漆每个两元共计_____个,合计 _____元。
③警示桩油漆每个三元共计_____个,合计_____元。三项合计养护劳务经费_____元。
第二条:公路养护劳务期限
自______年____月____日起至______年____月____日止。
第三条:公路养护劳务质量标准
1、路况指标:路面整洁、路肩顺适、边坡稳定、排水良好;绿化、桥涵、安保设施保持完好状态,路况稳定,养护好路率稳中有升。
2、加强公路养护,及时清扫路面,保持路面整洁,清除塌方、路障,积极配合公路站对线路内的坑洞修补。
3、路肩整洁不积水、无堆积物、无杂草,边沟排水畅通、路面与路肩不脱节,绿化修剪治虫、管养及时,路容整洁美观。
4、桥头(涵顶)无跳车,桥涵排水良好,发现危桥、危涵立即上报公路站,做到桥栏、k桩、百米桩、安全设施及标志牌整洁整齐、无倾斜倒地现象。
5、发现塌方应立即清理,确保畅通,同时应立即向公路站报告。每次塌方在____立方米以上,由公路养护站统一安排清理。
6、详细的公路养护质量标准以浙江省发布的《公路养护质量检查记录评分表》为准。
第四条:养护劳务作业安全管理
在养护劳务作业中,乙方应注意安全,杜绝安全责任事故的发生。
第五条:劳务报酬的支付方式和时间
1、甲方根据约定的公路养护标准对乙方进行检查考核,并依据考核结果支付乙方的公路养护劳务费。
2、甲方指定公路站及养工科对乙方养护线路进行巡查和检查,根据养护工作量和路况状况确定养护劳务费的支付。对达不到本协议约定的养护标准,养护检查人员及时发出限期整改通知,不按时完成整改的,视情扣除养护劳务经费。造成路况严重下降,又整改不力的,甲方有权解除养护劳务协议。
3、公路养护劳务经费按季度由甲方以汇款方式支付给乙方,第一季度按养护经费总额的____%支付,第二季度按养护经费总额的____%支付,第三季度按养护经费总额的____%支付,第四季度按养护经费总额的____%支付。若乙方违反协议,公路养护劳务经费按扣除后的标准支付。
第六条:附则
1、乙方同意在劳务协议期内医疗费用自理。
2、甲乙双方约定,甲方为乙方购买一份意外伤害保险,用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期限与本协议期限相同。
3、本协议终止、解除后,乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕,如给甲方造成损失、应予赔偿。终止或解除本协议,双方互不支付补偿金。
4、本合同一式四份,本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份,甲乙双方签字后生效。
甲方:_____________乙方:_____________
______年____月____日______年____月____日
谈工程合同篇5
工程发包人:(甲方)工程承包人:(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就池塘综合工程事项经协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:池塘清淤、挖排水沟、围堰(土方)、零星工程。
二、工程范围工程范围:经双方实际测量确认池塘长:,宽:,施工深度:。清淤土方量:3
三、合同工期工程日期:________年____月____日至________年____月____日止合同工期:个工作日
四、质量标准
(1)池塘清淤:以挖掘到池塘底部密实粉质土为准。
(2)挖排水沟:以符合排水、排渍标准,满足池塘附近农田正常排水功能。
(3)围堰(土方):要求稳定、防渗、抗冲等。
(4)零星工程:按照甲方要求施工。
五、合同价款
1、池塘清淤价款:按元立方米单价乘以实际清淤的总土方量,按照最终审定价予以结算。
2、挖排水沟价款:按照最终审定价予以结算。
3、围堰(土方):按照最终审定价予以结算。
4、零星工程:按照最终审定价予以结算。
六、工程款支付工程竣工验收合格后,经工程结算审定后一次性付清工程款。
七、施工现场管理1、甲方委派专人进驻工地,负责工程质量验收及竣工验收签证。2、乙方委派专人进驻工地,负责现场的质量、安全和进度等。
八、甲方权利和义务1、甲方有权制止乙方的违章作业。2、乙方现场管理和作业人员必须服从甲方现场人员的指挥和调度,否则,甲方有权终止本合同,并按已完成合格工程量的70%结算。
九、乙方权利和义务1、全面履行本合同,组织实施施工的各项工作,对工程的工期、质量和安全向甲方负责;
2、自行解决生产、生活临时设施,并承担由此发生的所有费用,并应服从甲方现场管理人员的管理、安排。
3、负责编制施工方案,制定各项管理目标;组织编制施工计划;实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等的控制、监督、检查和验收;
4、精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力,机具,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量返工、工期拖延、安全事故造成的损失及各种罚款;5、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、使用情况和操作人员的有效证件、持证上岗情况;
6、配合甲方办理竣工验收;
7、服从甲方人员的合理指令。
十、安全施工1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准、规定进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,消除事故隐患。因施工引起的一切责任和因此发生的费用均由乙方自行承担。2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担相应责任及发生的费用。3、本工程所有安全防护措施费用由乙方承担。乙方在施工现场内使用的安全保护用品,由其自行解决。4、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。
十一、保险1、工程施工前,乙方应为施工现场所有人员和施工设备办理相应保险,且支付保险费用。2、保险事故发生时乙方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
十二、设备管理乙方应妥善保管、合理使用现场的材料、设备,因保管不善发生丢失、损坏,与甲方无关,乙方应承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
十三、工程变更1、施工中乙方不得对原工程要求进行变更。因乙方擅自变更发生的费用由乙方承担,延误的工期不予顺延。2、如有工程变更事宜,双方经协商一致后,签订工程变更单。
十四、工程质量
十五、违约责任当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,应向甲方支付人民币1000元日的违约金;
(2)乙方应负责对施工质量未达到本合同约定的质量标准项目整改到合格为止,工期不顺延。
十六、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行调解;调解不成的,双方约定向甲方所辖地人民法院诉讼解决。
十七、本合同经双方签字盖章后生效。双方履行完合同、款项结清后本合同即告终止。
十八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
十九、附件
甲方代表(公章)____日期:乙方代表(公章)日期
谈工程合同篇6
发 包 方: 山东潍坊科技学院(以下简称甲方)
承 包 方: 山东华浩电力工程有限公司 (以下简称乙方)
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:
第一条 工程概况
工程名称:教授新村箱变工程
工程地点: 科技学院教授新村
工程内容: 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工,包工包料;教授新村1250kva箱变及低压设备的安装,调试;教授新村1250kva箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接,电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接;1250kva箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。
承包形式:总承包, 包工包料,交钥匙工程
(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线
工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)
第二条 工程总价
合同总价为(rmb):100万元整 含税(大写 壹佰万 元整), 以最终决算价格结算。
第三条 付款方式
1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万元整);
2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整)
4、 双方盖章后合同开始生效。
第四条 合同范围
1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)
2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件,双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;
3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。
第五条 甲方职责
1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、 保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付; 3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条 乙方职责
1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、 协助甲方向供电公司申请10kv外线施工的手续; 4、 自柜体到厂日起履行保固条款; 5、 开具本合同价上的工程发票。
第七条 技术规范
按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条 工程日期
1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、 甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;
第九条 解约
1、甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;
第十条
合同编号:
2、 乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。
任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。
本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
委托代理人(签章):委托代理人(签章):
单位地址: 单位地址:
账 号: 账 号:
合同签订时间: 合同签订时间:
费用计算表
建设单位:
其他项目费用
措施项目费用
谈工程合同篇7
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同,双方共同遵守:
一、工程概况:
(一)施工内容:
(二)施工地点:
(三)工期要求:工程定于________年____月____日开工,________年____月____日竣工。
二、工程费用:工程暂定合同价xx元(大写:xx万元整)(工程造价最终以审计为准)
三、资料和提交:
1、本合同签订之日起,乙方按甲方指定施工内容进行施工。
四、工程款结算依据及价款确定:
1、结算依据:施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。
2、工程结算:工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。
2.1规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。
2.2安全文明施工措施费按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取;
2.3税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行
2.4材料价格按施工期同期____市《工程造价信息____区价格信息》计取,如《工程造价信息____区价格信息》中没有的材料,按业主根据市场调查签认价格计取。
2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发xx号约定为:钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮7%为合同最终结算价;工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。
3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。
五、付款方式:
1、工程施工完毕经验收合格后____日内支付暂定合同总价的60%
2、工程施工完毕验收合格并经审计后____日内支付至审定总价的95%
3、质保金为审定总价的5%,在质量责任缺陷通知期(12个月)满后____日内(无息)付清。
六、工程质量及验收:本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。
七、甲方的责任:乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物;
八、乙方的责任:
1、按照第一条(二)项中所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。
2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,无偿修理。
九、特别约定:
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。
3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用,并由乙方自行负责看管。
4、承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
5、承包人应按照政府相关规定,建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷,导致民工围堵发包人等的,发包人有权解除合同,并要求承包人退场, 并支付违约金。
6、承包人进入现场施工,应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染,承包人应该有专人负责跟踪打扫;场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作;现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。
7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定;负责处理附近居民对施工环境的意见及建议。
8、承包人提交的竣工结算,经委托的审核单位审核后,如结算最终审减率大于5%,则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的39.3%计算)用由承包人承担。
十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。
十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。
十二、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
日期:
谈工程合同篇8
发包方:福建xx公司(以下简称甲方)(____区财政局综合业务大楼项目部)
承包方:____市____区民安人防设备经营部(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方签订如下合同条款:
第一条工程概况
1、工程名称:____市____区财政局综合业务大楼
人防工程防护设备与安装
2、工程地点:登高中路与溪南xx西北角
3、承包方式:包工包料,独立核算,自负盈亏(含在施工中的一切所需机械、工具)。
4、结算方式:按图纸内容包干计算。
5、合同总价款(人民币)
第二条工程承包范围人防防护、通风设备(详见乙方报价清单)
第三条关于工程质量及验收的约定
1、质量标准:按照国家人防办、建设建设部图集生产,产品达到合格标准。
2、工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20),____省人防办关于结合地下室修建人防工程规范为质量评定验收标准。
3、乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。生产厂家必须是经____市人防办审定注册允许使用的厂家,并提供各项产品的质保书。
第四条承包工作内容和工作时间
1、乙方应按甲、乙双方协定的和所有图纸设计中所需所有的人防产品(可分期)根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度,乙方应积极配合做好各项的本职工作,并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的合格证、说明书等(质保书)交付甲方,以便认产品、品牌。
2、综合治理、安全生产、文明施工:
①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件(如暂住证、婚育证、劳务证等),不满十八周岁的人员不许上岗操作,严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令,违法的经济处罚由乙方自行承担;乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度,凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象,均按公司有关规定给予重罚,所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。
②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例,所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育,施工前应进行技术交底,不接受教育、违章作业,出现安全事故由乙方承担全部责任和一切经济损失,违章未造成损失,每发现一次罚款200元,施工所需个人防护用品由乙方自行解决。
③乙方班组人员在施工时应注意安全,若因乙方自行造成的事故,甲方不负任何法律责任,一切费用由乙方自理。
第五条工程结算及付款办法:
按实际工程量结算,甲方按业主的来款和甲方公司的付款规定分期付给乙方(有关甲方向乙方提取管理费、配套费等,按总造价的18%从各次转款中按比例提取)。工程竣工验收后三个月内付清尾款,乙方应按工程款的70%税票提供给甲方。
第六条争议或纠纷处理
1、合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或有关部门进行调解。
2、解决合同纠纷方式:双方本着真诚解决纠纷的原则进行协商,协商不成则提交仲裁机构仲裁,不服仲裁,可向当地人民法院提出诉讼,双方均应服从人民法院的判决。
第七条双方责任
1、为保证安装拆卸和保养的需要,乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环,费用由乙方负责。
2、甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。
3、甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料(经人防部门审核认可的图纸),如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工,由此造成工程未通过验收,由乙方承担责任,并负责由此发生的一切经济损失责任。
4、甲方向乙方提供施工所需水、电接口。
5、乙方在施工中配合甲方工地做好安全及质量监督工作。
6、工程完工后,乙方须提供全部施工及技术资料,并负责本工程通过人防主管部门的验收工作。
7、乙方门扇到场之前,甲方需提供乙方门扇顺利进场的运输通道。
第八条其他事项
1、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
2、本合同履行完成后自动终止。
3、施工过程中如有增减项目,竣工验收结算应按实际相应增减;即原图纸中已有的项目价格按照合同单价,图纸中没有的项目另行经监理、业主签证确认后结算。 补充条款:甲方(盖章):
乙方(盖章): 甲方代表: 乙方代表:
单位地址: 单位地址:
电话: 电话:
合同订立时间:________年____月____日
合同签订地点:____区财政局综合业务大楼工地
