现在合同的履行必须严格按照约定的时间、地点和方式进行，以确保双方权益的得到保障，写合同的目的是为了保护我们个人的权益和意愿的合法性，合同范文网小编今天就为您带来了合同协议书合同参考6篇，相信一定会对你有所帮助。

合同协议书合同篇1

发包人：____________________________

承包人：____________________________

根据《中华人民共和国合同法》《浙江省农村住房建设管理办法》以及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就低层农村住房建设(以下简称建房)施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、建房概况

1.建房地点：__________________________________________。

2.建房规模：____________层，总建筑面积____________㎡;结构形式(在□中以划√方式选定，只能选择一项)：□框架结构;□砖混结构;□木结构;□其他___________________________。

3.宅基地用地批准文件文号：____________;乡村建设规划许可证(建设工程规划许可证)证号：____________。

二、承包内容和方式

1.承包人按照发包人提供的设计图纸，承担以下内容的施工(在□中以划√方式选定，可以选择多项)：□地基基础;□主体结构;□电气管线;□给排水管道;□化粪池工程;□其他。

2.承包方式(在□中以划√方式选定，只能选择一项)：□包工包料;□包清工;□部分承包;□其他。建筑材料、建筑构(配)件和设备除附件预算清单中注明由发包人提供的外，均由承包人提供。

三、合同工期

计划开工日期：__________年________月______日;计划竣工日期：__________年________月______日。工期总日历天数：_______天。

四、价款支付和费用承担

1.总价款：人民币(大写：____________________元整)(__________元)，价款构成详见附件预算清单。经双方协商一致变更施工内容的，变更部分的费用按实增减。

2.发包人按照以下约定向承包人支付合同价款(在□中以划√方式选定，只能选择一项)：

□按施工进度支付：

(1)开工时支付预付款人民币(大写：__________元整)(__________元);

(2)地基基础验收合格之日起_________日内支付进度款人民币(大写：__________元整)(__________元);

(3)地上一层验收合格之日起_________日内支付进度款人民币(大写：__________元整)(__________元);

(4)地上二层验收合格之日起_________日内支付进度款人民币(大写：__________元整)(__________元);

(5)地上三层验收合格之日起_________日内支付进度款人民币(大写：__________元整)(__________元);

(6)竣工结算完成后_________日内付清剩余价款人民币(大写：__________元整)(__________元)。

□其他付款方式：

3.承包人承担其雇佣的施工人员的劳动报酬，以及因施工活动导致的施工人员或者其他人员的人身、财产损失，但是，因发包人原因导致或者加重的损失，由发包人承担。

五、施工要求

1.发包人应当在开工_________日前向承包人提供设计图纸，并保证建房地点通电、通水、通路，场地具备施工条件，与周边邻居不存在影响施工的纠纷。

2.发包人和承包人提供的建筑材料、建筑构(配)件和设备均应当符合国家和省规定标准，除就地取材的竹、木等材料外，应当有生产合格证。发包人不得要求承包人使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备。

3.承包人应当按照设计图纸、施工技术标准和操作规程施工，采取安全施工措施，及时发现和消除施工、消防等安全隐患。承包人应当接受发包人、设计单位或者人员、行政机关及其委托的专业机构依法实施的监督检查，对检查中发现的`质量、安全隐患及时整改。

4.承包人完成隐蔽工程施工后，应当提前_________日通知发包人验收。发包人不能按时验收的，应当在验收前向承包人提出延期要求。发包人未按时进行验收，也未通知承包人延期的，承包人有权自行验收，验收结果视为发包人认可。隐蔽工程未经验收合格的，不得进入下一道工序施工。

5.承包人完成全部施工内容，并备齐施工档案资料后，可以通知发包人进行竣工验收。发包人应当自收到通知之日起_________日内组织承包人和设计、监理等单位或者人员进行竣工验收。验收合格的，发包人应当在_________日内向承包人签发接受交付的凭证。验收不合格的，承包人应当返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成返工、修复或采取其他补救措施后，应当通知发包人，按本项约定的程序重新进行竣工验收。建房未经验收或验收不合格的，发包人不得使用。

6.承包人对建房承担质量保修责任，保修期为：地基基础和主体结构_________年，屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗_________年，电气管线、给排水管道_________年。保修期自竣工验收合格之日起算;建房未经竣工验收，发包人擅自使用的，保修期自其实际占有之日起算。

7.建房经竣工验收合格的，以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;因发包人原因，自收到通知之日起_________日内未完成竣工验收的，以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;建房未经竣工验收，发包人擅自使用的，以其实际占有之日为竣工日期。

六、竣工结算

承包人应当自竣工验收合格之日起_________日内向发包人提供结算清单，发包人应当自收到结算清单之日起_________日内完成审核，逾期未完成审核且未提出异议的，视为认可承包人提交的结算清单。承包人对发包人审核意见有异议的，应当自收到审核意见之日起_________日内提出，逾期未提出异议的，视为认可审核意见。对于双方认可的结算价款，发包人应当按照本合同第四条的约定支付给承包人;对于其中一方有异议的结算价款，按照本合同第八条约定的争议解决方式处理。

七、违约责任

1.发包人具有下列情形之一的，承担相应的违约责任：

(1)发包人未按合同约定期限和数额支付合同价款的，按日计算向承包人支付逾期应付款万分之_________的违约金，逾期超过_________日的，承包人可以解除合同;

(2)发包人提供的建筑材料、建筑构(配)件和设备的规格、数量或质量不符合合同约定，导致承包人返工、修复或者给承包人造成其他损失的，承担承包人相应损失;

(3)发包人违反合同约定造成停工的，按每日_________元的标准向承包人支付违约金;

(4)发包人未能按照合同约定履行其他义务的，承担因此造成的承包人实际损失。

2.承包人具有下列违约情形之一的，承担相应的违约责任：

(1)承包人违反合同约定采购和使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备，给发包人造成损失的，承担发包人相应损失;

(2)承包人施工质量不符合合同约定的，承担发包人相应损失;

(3)承包人未按合同约定期限完成施工，造成工期延误的，按每日_________元的标准向发包人支付违约金，工期延误超过_________日的，发包人可以解除合同;

(4)承包人未按照合同约定履行保修义务或者其他义务的，承担因此造成的发包人实际损失。

八、争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，双方可以通过协商、调解解决，也可以按下列方式解决(在□中以划√方式选定，只能选择一项)：

□向仲裁委员会申请仲裁;

□向人民法院提起诉讼。

九、其他事项

1.附件预算清单是合同的组成部分。合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

2.本合同自双方签字或者盖章之日起生效。

3.本合同一式_________份，具有同等法律效力，发包人执_________份，承包人执_________份。

发包人(签字或者盖章)：________________________

承包人(签字或者盖章)：________________________

签订日期：__________年________月______日

合同协议书合同篇2

甲方： （医院法定代表人下简称甲方）

乙方： （注资方下简称乙方）

为了更好的发展医院，扩大其规模，今实行股份制管理。鉴于甲方资金紧缺，乙方今以注资 300000.00万元（ 叁拾万圆整 ）占医院总股份13.5%（百分之壹拾叁点伍），医院总值 贰佰贰拾叁万 。经双方同意今签订协议如下：

一、 从合同鉴定日起医院财务进入正式化管理，建立健全的财务制度。

1、 医院流动资金暂时由乙方代管，待医院聘用了专业人员交还。甲乙双方要用钱需向财务以借条的形式领用。钱用完再以同等价值的票据交予财务领回借据。

2、

3、 双方用钱一千元以上的单一花费需经双方同意。 合同签订日之前医院所有欠款和债务乙方概不负责。医院之前在外的收入归甲方所有，乙方无权占有。

4、 从合同签订日起医院所有财务支出和收入纳入财务账管理，双方不得挪用公款。

5、 医院财务按月结算盈亏甲方占86.5%乙方占13.5%。

二、 从合同签订后原医院所有能够重新利用的医疗设备、医疗器材、办公用品等归甲乙双方共同所有。

三、甲乙双方不得未经同意买卖医院和对外吸纳资金。（所占股份不变，甲方占86.5%，乙方占13.5%）

此协议一式两份，从即日起协议生效，双方不得以任何理由违背。

甲方签字： 乙方签字： 身份证号码： 身份证号码： 签订日期： 签订日期：

合同协议书合同篇3

甲方：

乙方：

甲乙双方本着互利互惠共同发展的原则，共同为了有效开展我院院运会活动，经过友好协商一致达成协议，根据中华人民共和国《合同法》，现就院运会活动赞助问题达成以下协议：

（一）赞助项目说明

1、项目：在策划书中详细说明

2、赞助内容：系列活动期间活动经费支出

3、悬挂横幅时间：周期为一个星期左右。（悬挂时间再定）

微薄q群时间：周期为一个月，由赞助方每月资助两百块，从20xx年11月15号到12月15结束为一个试用期 若乙方觉得甲方在这一个月内宣传方面达到乙方的要求，再续签合约。

（二）赞助费用

乙方：

赞助活动经费——￥400元 ；

（三）双方权利与义务

1、甲方：

（1）甲方作为活动主办单位，整个系列活动由甲方自行策划、筹备及组织开展；

（2）甲方负责设计、制作相关宣传资料，保证乙方的广告宣传效果；

（3）甲方应保证活动顺利进行，并在活动过程中与乙方保持沟通；

2、乙方：

（1）乙方有权过问甲方的活动进度，甲方必须如实反映；

（2）乙方作为系列活动的赞助单位，是协助和感受系列活动的内容，支持和鼓励高校学生会的发展。

（四）费用支出方式

乙方：赞助费的支付，经双方商定，签定合同时以现金方式一次付清；

甲方：保证赞助费的合理使用，乙方可对经费的使用进行监督。

（五）附则

1、本协议的合作有效时间由合同签订当日到20xx年12月15日。

2、未尽事宜，双方经协商后再做补充解决，补充协议与本协议具有相同的法律效力；

3、在执行过程中，如果双方有因不可预测的因素导致在双方之间可能产生的一切争论、异议和纠纷均由双方协商解决；

4、保密条款：双方应保守协议条款的秘密；

5、本协议共2页，签字时协议书为一式两份，双方各执一份，具有相同的法律效力。经双方签约代表签字后生效。

甲方： 乙方：

签约代表： 签约代表： 签约地点：签约地点：

签字日期：20xx年 月 日 签字日期：20xx年 月 日

合同协议书合同篇4

出租房房东（甲方）： 联系电话： 承租房房客（乙方）： 联系电话：

兹有甲方房屋一套，地址：，户型 房自愿租给乙方使用，双方友好协商，达成如下协议：

一、租期暂定 年，即从 年 月 日至 年 月 日止，先付款后使用。

二、租期内房租每年人民币 元整（￥：），由乙方按 付给甲方，不得拖欠，乙方不得转租。如转租必须提前通知甲方，甲方同意方可转租，如不同意，乙方无权转租。如乙方拖欠房租过期15天不交，甲方有权终止合同收回出租房，后果乙方自负。

三、租期内，甲方将 年 月 日以前水、电等房屋费用一次性结清，乙方概不承担，租期内水、电等一切费用由乙方自付，按时交纳，如按时不交拖欠，甲方有权终止合同后收回房子。

四、甲方必须出示房产证和身份证，以证明房屋的所有权，如发生房屋纠纷事件，由甲方解决，乙方概不负责，因此给乙方造成的经济损失由甲方承担。乙方必须提供身份证的`复印件。

五、甲、乙双方如不租或续租，都应提前壹个月通知对方，在同等条件下，乙方有优先续租权。

六、乙方不得损坏房屋结构，如须装璜，需经得甲方同意。

七、租期内，甲方应帮助乙方协商水、电等的供应问题，保证正常畅通，当面检查，一切正常交给乙方使用，租期内的安全由乙方自负。

八、租期内所产生的与乙方有关的所有费用由乙方负责，租房税由乙方自行交纳。

九、其它未尽事宜，双方协商解决，本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效。甲、乙双方共同遵守，不得违约。

十、租期内如发生争议，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，可向法院起诉。

十一、房租费以收据为准。

甲方： 乙方：

年 月 日

合同协议书合同篇5

甲方(出租方)：_________

身份证号码：__________________

乙方(承租方)：_________

身份证号码：__________________

甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下：

一、租赁地点及设施

1.租赁地址：______________路_________弄_______号______室;房型规格____________;居住面积平方_______________平方米;

2.室内附属设施

a：电器：_______________________________________

b：家俱：_______________________________________

二、租用期限及其约定

1.租用期限：甲方同意乙方租用_________年;自____________年________月_____日起至____________年________月_____日;

2.房屋租金：每月________________元人民币;

3.付款方式：按________支付，另付押金________________元，租房终止，甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息。第一次付款________________元人民币;

4.租赁期内的水、电、煤气、电话、有线电视、卫生治安费由乙方支付，物业管理，房屋修缮等费用由甲方支付;

5.租用期内，乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同，收回房屋使用权、乙方需担全部责任，并赔偿甲方损失。

(1)乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;

(2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;

(3)乙方无故拖欠房屋租金达________天;

(4)连续三个月不付所有费用的。

三、双方责任及义务

1.乙方须按时交纳水、电、煤、电话等费用，并务必将以上费用帐单交给甲方，甲方须监督检查以上费用;

2.无论在任何情况下，乙方都不能将押金转换为房屋租金;

3.在租用期内，甲方必须确保乙方的正常居住，不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者;或在租赁期内房租加价;

4.租用期满后，乙方如需继续使用，应提前_______个月提出，甲方可根据实际情况，在同等条件下给予优先;

5.在租赁期内，甲、乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的，必须提前________个月通知对方，协商后解除本协议;

6.乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗防中毒等安全工作，如发生事故乙方应负全部责任;

7.乙方不得擅自改变室内结构，并爱惜使用室内设施，若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;如发生自然损坏，应及时通知甲方，并配合甲方及时给予修复。

四、其它未尽事宜

由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。

五、其它说明

水：____________吨;电：____________度。

六、份数

本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，每份均具有同等法律效力。

甲方(签字)：____________

乙方(签字)：____________

联系电话：_________________

联系电话：________________

__________年______月______日

_________年______月______日

合同协议书合同篇6

甲方名称：乙方名称：

地址：地址：

根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就乙方向甲方提供一次性中心机房设备搬迁服务事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的责任、权利及义务，确保合同双方共同执行。

[免责条例]

（1）针对甲方需搬迁的设备，乙方只负责硬件设备搬迁不负责数据和软件安全。

（2）对于搬迁的设备，乙方如果需对设备进行拆装，以后因拆装引起的保修问题由甲方负责。

[服务费用]

台式机1套rmb50元

服务器1台rmb450元

机柜1台rmb450元

小型机1台rmb450元

磁盘阵列柜1台rmb450元

ups主机1台rmb350元

ups电池1块rmb30元

监控器1台rmb200元

交换机1台rmb350元

运输车辆1天rmb950元（包含司机，油费，停车费，保险）

其它设备协商报价

[惠普(hp)服务器，机柜搬迁细则]

一乙方搬迁前准备：

1.熟知甲方提供的运输线路；

2.安排好搬迁人员分工；

3.准备所有搬迁所需工具（如：十字，一字；t8，t9，t10，t15，t20，t30，t40；搬迁标签，纸箱，滑车，钳子，减震材料等），车辆及相关资料；

4.经甲方同意提前三天到新机房熟悉甲方提供的设备摆放图；

二服务器,机柜拆卸

1.甲方与乙方同时检测服务器状态和服务器配置，检测完后双方在验机单上签字（《搬迁验机表》见附件a）；

2.由甲方关闭所有搬迁设备软件程序；

3.由乙方工作人员断开电源；

4.拆卸前每位乙方工作人员佩戴防静电手环；

5.以甲方现在每个机柜为一套设备进行统一标识；

6.每台服务器对应的联线、硬盘、电源贴上对应标签；

7.断开服务器所有联线；

8.将服务器拆离机柜，如果拆离硬盘应做好标识；

9.对服务器进行包装，对拆离的硬盘做减震包装；

10.搬运上车。

[惠普(hp)小型机，磁盘阵列柜搬迁细则]

一乙方搬迁前准备

1.熟知甲方提供的运输线路；

2.安排好搬迁人员分工；

3.准备所有搬迁所需工具，车辆及相关资料；

4.经甲方同意提前三天到新机房熟悉甲方提供的设备摆放图；

5.与小型机工作人员配合完成拆卸前准备。

二拆卸

1.甲方与乙方同时检测设备，检测完后双方在验机单上签字（《搬迁验机表》见附件a）；

2.由甲方关闭搬迁设备软件程序；

3.拆卸前每位乙方工作人员佩戴防静电手环；

4.以甲方现在每个机柜为一套设备单元进行统一标识；

5.每台小型机，磁盘阵列柜对应的联线贴上对应标签；

6.断开所有联线；

7.对设备进行减震包装；

8.搬运上车。

[台式机，监控器，交换机搬迁细则]

一乙方搬迁前准备

1.熟知甲方提供的运输线路；

2.安排好搬迁人员分工；

3.准备所有搬迁所需工具，车辆及相关资料；

4.经甲方同意提前三天到新机房熟悉甲方提供的设备摆放图。

二拆卸

1.甲方与乙方同时检测设备，检测完后双方在验机单上签字（《搬迁验机表》见附件a）；

2.由甲方关闭搬迁设备软件程序；

3.拆卸前每位乙方工作人员佩戴防静电手环；

4.每套台式机进行统一标识；

5.每台监控器，交换机对应的联线贴上对应标签；

6.断开所有联线；

7.对设备进行减震包装；

8.搬运上车。

[ups搬迁细则]

一乙方搬迁前准备

1.熟知甲方提供的运输线路；

2.安排好搬迁人员分工；

3.准备所有搬迁所需工具，车辆及相关资料；

4.经甲方同意提前三天到新机房熟悉甲方提供的设备摆放图；

5.与ups厂商相关工作人员配合完成拆装前准备。

二拆卸

1.甲方与乙方同时检测设备，检测完后双方在验机单上签字（《搬迁验机表》见附件a）；

2.由甲方关闭搬迁设备；

3.拆卸前每位乙方工作人员佩戴防静电手环；

4.每台ups主机，电池，对应的联线贴上对应标签；

5.断开所有联线；

6.对设备进行减震包装；

7.搬运上车。

[设备运输]

1.按甲方提供的运输路线图运输；

2.每趟运输车上乙方配备2~4位工作人员确保运输途中安全（建议甲方提供一人协助）；

3.到达目的地，设备搬进新机房；

4.搬运过程轻拿轻放。

[设备安装调试]

1.搬运到位后首先清点设备；

2.先将ups安装调试正常；

3.逐一将机柜安装到位；

4.服务器，小型机，交换机等对应上架；

5.根据标注对应联接各机柜内部线路；

6.乙方现场监控人员再对所有设备进行加电前最后一次全面检查；

7.甲乙双方工作人员同时在场，分别对设备加电测试并签验机单；

8.将《搬迁验机单》复印件留给甲方，乙方保留原件。

[搬迁结束]

搬迁结束后十五个工作日内，乙方有义务根据甲方要求到现场提供技术服务；

技术服务不包括：

1.因设备正常使用以外的原因，如疏忽、不当使用（如带电插拔等），引起的问题；

2.因人力不可抗因素而因素引起的问题如自然灾害，意外事故、火灾、雷击等。

[搬迁时间]

搬迁时间由甲方提前五个工作日以书面形式通知乙方（传真件有效）。

[联系人]

甲方联系人：电话：

乙方联系人：电话：

[乙方责任]

在搬迁过程中乙方不得造成甲方设备丢失及损伤，如有发生双方确认后乙方

按设备折旧费给予甲方赔偿。

[甲方责任]

甲方中途终止合同，应向乙方偿付不能实施服务部分５％的违约金。

[付款]

1.合同签订三个工作日内，甲方先付给乙方人民币叁千元整，做为乙方先期搬迁运作资金。

2.甲方签订《费用清单》五日内，将剩余费用以电汇或支票结算方式一次给乙方付清。同时乙方将按甲方要求开具正规发票。

3.乙方信息

户名：

开户行:

帐号：

[不可抗力]

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，双方对此互不提出赔偿责任。

[其它]

1.按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

2.解决合同纠纷的方式：履行本合同过程中发生争议，由当事人双方协商解决。

3.本合同未经双方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同内容，以确保双方的商业机密。

4.本合同共页，一式两份。甲方执壹份，乙方执壹份。

5.本合同自双方签字、盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定履行。

6.其它未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定履行。

seal：甲方（盖章）seal：乙方（盖章）